广东法院庭审直播
佛山市中级人民法院

案情简介

案号:  (2019)粤0606民初17385号
审理法院:  佛山市顺德区人民法院
审判员:  胡柔燕
原告:  佛山市顺德区顺业建筑工程有限公司
被告:  佛山市顺德区信基房产有限公司
开庭时间:  2019-10-08 15:13
开庭地点:  直播法庭01
案件详情:  原告配合被告办理其开发的“纯自然名宅四期Ⅰ、四期Ⅱ”项目建设工程报建手续,在取得施工许可证后,被告变更规划设计而暂停施工。因被告要求在停工期间不报停建筑工程施工许可证,需要继续锁定原告项目经理、质安员、施工员等5名人员资格证书。经协商,原被告于2014年7月29日签订《“纯自然名宅四期Ⅰ、四期Ⅱ”建设工程总承包单位压证费用协议》,约定被告向原告支付压证费用为每年10万元整,从2014年6月份起计算,直到“纯自然名宅四期Ⅰ、四期Ⅱ”项目的设计图纸修改完成,《建筑工程施工许可证》变更报批通过,原告实际施工工作可以恢复时止,或被告同意“纯自然名宅四期Ⅰ、四期Ⅱ”建设项目中被锁定资格证的人员可解锁时止,并按实际压证月份数结算。后因为被告原因,上述项目一直未能开工,施工许可证已超过相关规定期限而作废。总承包单位广东诚业建筑集团有限公司与监理单位广东立德建设监理有限公司于2017年2月、3月分别向顺德区国土城建和水利局、顺德区建设工程质量安全监督站申请终止对上述项目的质量安全监督并对上述项目施工、监理单位被锁定的关键岗位人员证件解除锁定。顺德区国土城建和水利局、顺德区建设工程质量安全监督站审核后,对原告的5名项目经理、质安员、施工员资格证书解除锁定。 原告认为,依照双方所签协议,被告应向原告支付2014年6月至2017年3月的压证费用共计283333元,但被告一再拖延,拒不支付,已构成违约。为维护自身合法权益,特具状诉至贵院,请依法判决!
手机扫描观看
提示
版权所有:佛山市中级人民法院